Rechtliches
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln Verträge zwischen der MonSer GmbH und ihren Kunden über die Erbringung von Montagedienstleistungen. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn diese schriftlich anerkannt wurden.
§ 2 Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages sind Montageleistungen gemäß der jeweils vereinbarten Leistungsbeschreibung. Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.
§ 3 Preise und Zahlung
Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung fällig.
§ 4 Mitwirkungspflichten
Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Montage vor Ort erfüllt sind. Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung gehen zu Lasten des Auftraggebers.
§ 5 Ausführungsfristen
Vereinbarte Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. Höhere Gewalt und betriebliche Störungen berechtigen zur angemessenen Fristverlängerung.
§ 6 Abnahme
Erfolgt nach Fertigstellungsmitteilung innerhalb von 7 Tagen keine schriftliche Beanstandung, gilt die Leistung als abgenommen.
§ 7 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die Gewährleistung entfällt bei unsachgemäßer Nutzung oder Eingriffen durch nicht autorisierte Dritte.
§ 8 Haftung
Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, begrenzt auf vorhersehbare Schäden.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der MonSer GmbH.
§ 10 Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Scheeßel. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Gültig ab 01.01.2025.